ДОГОВОР № ____
Московская область «___» _____________ 2019г.
ИП Паршин Д.С., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Паршина Дениса Сергеевича, действующего на основании Свидетельства № 307502901600094, с одной стороны и __________________________________именуемое, в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Подрядчик» обязуется в течение срока действия договора оказывать услуги по ремонту электродвигателей, генераторов и трансформаторов и другого электрооборудования, а «Заказчик» оплатить выполненные работы.
2 Порядок расчетов
2.1 Услуги по ремонту электродвигателей оплачиваются по ценам, согласно выставленному СЧЕТУ
2.2 Расчеты за услуги осуществляются безналичным расчетом без НДС либо по взаимозачету с дополнительным согласованием цен.
2.3 Счет действителен в течени в течение 30 банковских дней после предоставления «Подрядчиком» «Заказчику» счета.
2.4 В случае не оплаты счета в течение 30 календарных дней выставляется счет за хранение в размере 0.33% от суммы СЧЕТа(заказа) за каждый день просрочки.
2.5 Хранение электродвигателей и оборудования 30 календарных дней бесплатно, каждый следующий день 0.33% от суммы СЧЕТа (заказа)
2.6 В случае отказа от ремонта оплачивается дефектовка в размере 10% от стоимости ремонта(СЧЕТа)
3 Срок действия договора
3.1 Срок действия договора устанавливается с _____________ г. и действует до 31.12.2019г.
3.2 Договор может быть расторгнут по письменному уведомлению одной из сторон.
4.1 В случае появления, форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, забастовок, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, а также вступления в силу Правительственных и других законодательных и подзаконных актов), препятствующих выполнению обязательств, сторон по настоящему договору, стороны не несут взаимной ответственности по его условиям.
5. Гарантийные обязательства
5.1 Качество ремонта электродвигателей, трансформаторов и генераторов соответствует Госту. Гарантия распространяется только на электрическую часть, с заполненным актом пуско-наладочных работ при условии правильной эксплуатации, при поломке механической части гарантия не распространяется.
5.2 Срок гарантии в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
5.3 В случае поломки «Подрядчиком» деталей электродвигателей, трансформаторов, генераторов («уши», «шкивы», «крыльчатки», «лапы» и т.д.) «Подрядчик» ответственности не несет.
5.4 В случае не заполнения АКТа пуско-наладочных работ гарантийный ремонт не осуществляется.
6. Особые и дополнительные условия
6.1 Все дополнения и изменения настоящего договора действительны только в письменном виде.
6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух листах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из стороны.
6.3 Договор, подписанный и полученный по электронным средствам связи, считается действительным.
7. Выдача электродвигателей из ремонта
7.1 Выдача электродвигателей из ремонта производится только при предъявлении подписанного договора и доверенности.
8. Адреса и реквизиты сторон
ИП Паршин Денис Сергеевич
141044, Московская область,
Мытищинский р-н, пос. Леспаркхоза Клязьминский, д. 30А
Задайте нам любой интересующий Вас вопрос по телефону
+7 (978) 100-09-82 — для всех регионов РФ.
Или воспользуйтесь помощью формы обратной связи:
Скачать договор 2019
Скачать реквизиты (карточка компании)
Образец договора на ремонт электрооборудования (электродвигателей, трансформаторных устройств)
Договор № _________
на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию
и ремонту электрооборудования (электродвигателей, трансформаторных устройств)
г. Симферополь ____/_________/2019 г.
_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________/_________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Левченко Станислава Геннадиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнять работы(услуги) по техническому обслуживанию и ремонту электродвигателей, трансформаторных устройств и прочего электрооборудования с перемоткой электрообмоток.
1.2. Заказчик обязуется производить оплату согласно выставленных счетов Исполнителя по стоимости, согласованной с Заказчиком, на момент выполнения работы (услуг).
1.3. Оплата за выполняемые работы технического обслуживания и ремонта производится по безналичному расчету на расчетный счёт Исполнителя (Исполнитель является плательщиком НДС 20%).
2. Гарантия качества
2.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ (услуг) согласно п. 1.1. и гарантирует качество выполняемых работ (услуг) со дня отгрузки (выдачи) в течении 6-ти месяцев, при условии правильной эксплуатации электрооборудования, согласно ТУ. Акт рекламации Заказчик рассматривает при наличии паспорта, журнала, фактически отработанного времени электродвигателя или прочего электрооборудования по форме утверждённой Ростехнадзором РФ.
3. Порядок рассмотрения споров
3.1. Возникающие по настоящему договору споры урегулируются путем переговоров. Если стороны не могут прийти к согласию, спор решается в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ в Арбитражном суде Республики Крым.
4. Изменения расторжения договора
4.1. Изменения и дополнения вносятся в договор дополнительными письменными соглашениями.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с момента его подписания до 31 декабря 2019 года, а в части расчётов до полного исполнения обязательств по настоящему договору.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
__________/ __________ /__________
м.п.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
Адрес: 295022, РФ , Республика Крым, г. Симферополь, переулок Апрельский, дом № 13
ИНН / КПП: 9102164438 / 910201001
Банковские реквизиты: р/с 40702810740550000022 в банке РНКБ Банк (ПАО) г.Симферополь, БИК 043510607, к/с 30101810335100000607
Телефон: +7(978) 100-09-82
E-mail: info@vektor82.ru
директор ______________ Левченко Станислав Геннадиевич
м.п.
Договор подряда №
г. Протвино « » 201 г.
_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.
1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:
- ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
- ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
- ремонт насосов;
- ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.
2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.
2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.
2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.
2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.
2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.
3. Срок выполнения работ
3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.
3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.
3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.
4. Обязательства Заказчика
4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.
5. Обязательства Подрядчика
5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.
5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.
5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.
5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.
5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» – 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок. Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.
8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.
9. Прочие условия
9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.
9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.
9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.
9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон